拆除合同精選(九篇)

前言：一篇好文章的誕生，需要你不斷地搜集資料、整理思路，本站小編為你收集了豐富的拆除合同主題范文，僅供參考，歡迎閱讀并收藏。

第1篇：拆除合同范文

商場店面拆除合同

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方將國美電器金城國貿(mào)店拆除及垃圾清運工作委托給乙方，經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成協(xié)議：

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、承包方式：乙方對本拆除工程實行自行組織人員、機械及拆除工具設(shè)備，包施工安全，包拆除質(zhì)量，嚴(yán)格按拆除施工工期完工，乙方自行承擔(dān)本項目拆除過程中發(fā)生的全部費用。

四、拆除范圍包括石膏板吊頂所有部件、礦棉板吊頂所有部件、原木質(zhì)包柱基層、木質(zhì)地板、地磚、展臺、洗手間、廳房部分等，要求保留部分不得拆除，內(nèi)容詳見拆除范圍物品清單附件。

五、質(zhì)量目標(biāo)：拆除后達(dá)到裝修施工進(jìn)場要求和裝修目標(biāo)。

六、拆除工程工期：

總工期　天，

年

月

日晚至

年

月

日，24小時不間斷施工。賣場內(nèi)所有要求拆除部分拆除完畢，垃圾清運完畢。

七、拆除工程承包價格及支付方式：

拆除工程合同價款為乙方拆除工程所得物品，乙方付給甲方xxx元場地協(xié)調(diào)費。合同簽訂時乙方向甲方支付履約保證金xxx元整。乙方在開工前應(yīng)一次性付甲方場地協(xié)調(diào)費、保證押金合計xxx元。乙方按照約定完成拆除任務(wù)，并辦理完相關(guān)手續(xù)后，甲方按約定七日后無息向乙方返還履約保證金xxx元。

八、雙方責(zé)任：

（一）甲方責(zé)任：

1、甲方負(fù)責(zé)對拆除現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

2、甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方的停水、停電等工作，

3、甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方的物體搬運、垃圾堆放等工作。

4、乙方完成工作內(nèi)容提請驗收時，甲方負(fù)責(zé)組織驗收。

（二）乙方責(zé)任：

1、乙方應(yīng)具備承擔(dān)本合同工程的法定資格、資質(zhì)，乙方不具備相應(yīng)的資格資質(zhì)而發(fā)生的一切后果由乙方自行承擔(dān)。

2、乙方應(yīng)先制定拆除方案，保證安全文明施工，不得影響周邊單位的正常辦公、經(jīng)營秩序。如造成周邊客房或工作人員投訴，一次罰款500元。

3、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照經(jīng)審批的拆除方案，精心組織施工，負(fù)責(zé)切斷拆除區(qū)域的水電線管路，并做好安全保護(hù)工作。乙方負(fù)責(zé)人現(xiàn)場值班，發(fā)現(xiàn)一次不在現(xiàn)場，罰款500元。

4、乙方拆除過程中不得損壞主體結(jié)構(gòu)，不得拆除不于拆除范圍內(nèi)的物品，否則所產(chǎn)生的后果由乙方承擔(dān)。

5、工程完工后，乙方提請甲方進(jìn)行驗收，并對甲方提出的整改意見及時進(jìn)行整改，直至工程驗收通過。驗收合格后，乙方及時撤離現(xiàn)場。

6、非甲方原因造成的一切安全事故，責(zé)任由乙方承擔(dān)。

九、現(xiàn)場安全文明管理：

1、嚴(yán)格按照規(guī)定時間進(jìn)行作業(yè)。

2、嚴(yán)格按照規(guī)定路線進(jìn)出現(xiàn)場。

3、嚴(yán)格按照安全管理規(guī)定操作。

4、嚴(yán)格按照工期要求進(jìn)行施工。

5、嚴(yán)格按照規(guī)定地方堆放垃圾，嚴(yán)禁向樓外拋灑垃圾。

十、工程質(zhì)量

1、乙方嚴(yán)格按照國家、地方或行業(yè)的有關(guān)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)施工，保證一次驗收通過，達(dá)到裝飾裝修施工質(zhì)量目標(biāo)。

2、乙方完成全部工作，負(fù)責(zé)現(xiàn)場垃圾全部清運（并承擔(dān)清運費），場地清理達(dá)到甲方要求，方可通過驗收。

十一、違約責(zé)任：

1、因甲方原因引起的工期延誤，給予順延。

2、因乙方原因引起的工期延誤，每延誤一天賠償甲方5000元，延誤超過2日，甲方有權(quán)解除合同，保證金不予退還，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，造成損失的，乙方賠償實際損失。

3、乙方在承包過程中所發(fā)生的任何安全事故，均由乙方自行承擔(dān)，如導(dǎo)致甲方承擔(dān)責(zé)任的，甲方有權(quán)向乙方追償。

4、乙方中途退出，保證金不予退還而且還要承擔(dān)違約責(zé)任，造成損失的，乙方賠償實際損失。

十二、合同生效及其他：

1、本合同自雙方簽字蓋公章之日起生效。本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，具有同等法律效力。

3、如發(fā)生爭議，協(xié)商解決，協(xié)商不成時可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

4、合同訂立地點：

5、拆除清單作為本合同的附件，是合同不可分割的內(nèi)容。

（本行以下無正文）甲方（蓋章）：

乙方（簽字或蓋章）：

法定代表人（簽字）：

法定代表人（簽字）：

或授權(quán)人（簽字）：

或授權(quán)人（簽字）：

電話：電話：

日期：日期：

附件：

拆除范圍及物品清單

序號

拆除項目

要求

備注

商場店面拆除合同

甲?方：

承包方：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》、《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》及國家現(xiàn)行相關(guān)法規(guī)政策規(guī)定。經(jīng)甲乙雙方結(jié)合本項拆除工程實際情況和施工現(xiàn)場條件，充分協(xié)商達(dá)成如下合同條款，共同遵守。

一、概況：

1.甲方裝飾的店面房屋系合法商業(yè)用途。

2.施工地點：

3.房屋結(jié)構(gòu)：?框架結(jié)構(gòu)，施工面積?平方米。

4.承包方式：乙方包拆除包安全垃圾清運處置及包手續(xù)辦理、包安全維護(hù)等。

5.總價款：￥?元，大寫(人民幣)：

6.工期：自?年?月?日開工，至?年?月?日竣工，拆除工期?天。

二、關(guān)于工程內(nèi)容及驗收的約定：

1、工程內(nèi)容：所有裝飾部分的拆除。其中包括（①大廳、部分柱子、所有墻地磚的鏟除；②所有木制作及裝飾部分的拆除；③所有后建墻體的拆除；④所有電氣部分拆除）

2、驗收標(biāo)準(zhǔn)（以物業(yè)驗收合格為準(zhǔn)）：①盡量保留拆除燈具、電器的完整性；②清運完施工現(xiàn)場全部垃圾?；③基本達(dá)到清水標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生整潔）。

三、關(guān)于付款方式的約定：

1、簽訂協(xié)議前甲方預(yù)先支付工程款￥?元，大寫(人民幣)：?，拆除結(jié)束物業(yè)驗收合格后甲方支付工程款￥??????元，大寫(人民幣)：???????。

2、工程施工中如有項目增減或需要變動，需填變更表，雙方應(yīng)簽訂補充合同。增減項目的價款，當(dāng)場結(jié)清。

3、此工程款項不含稅金。

四、雙方義務(wù)：

甲方義務(wù)：

1、負(fù)責(zé)為乙方提供施工用電、用水、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工作。

2、施工期間：甲方需派現(xiàn)場負(fù)責(zé)人會同乙方對完工工程進(jìn)行檢查驗收。

乙方義務(wù)：

1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)保量完成工程。

2、?保證施工現(xiàn)場的整潔。不得擾民及污染環(huán)境。

五、安全責(zé)任

乙方在施工過程中需要做到安全施工、文明施工。自拆除之日起，拆遷區(qū)域內(nèi)施工安全責(zé)任全權(quán)由乙方負(fù)責(zé)，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費用。

本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起執(zhí)行，合同履行完畢后終止。其中未盡事宜，有甲乙雙方友好協(xié)商解決。

甲方：______________________??乙方：_______________________

時間：______________________??時間：_______________________

商場店面拆除合同

委托方：（甲方）

受托方：（乙方）

一、甲、乙雙方在自愿公平、互惠互利的基礎(chǔ)上，就甲方

屋內(nèi)裝修工程前的室內(nèi)拆除事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商簽訂合同。

1、工程名稱?室內(nèi)拆除工程

2、承包范圍：甲方委托乙方對室內(nèi)甲方所指定的拆除項目進(jìn)行安全拆除工作及產(chǎn)生垃圾的清運工作

3、工期為?天

4、工程造價為?元人民幣（含正式稅票）

二、乙方責(zé)任

1、聽從甲方的一切合理安排，拆除達(dá)到甲方滿意為止；

2、及時將拆除過程中所產(chǎn)生的垃圾收集并清運；

3、施工過程中，乙方應(yīng)當(dāng)遵守施工安全操作規(guī)程，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全管理，避免甲方房屋和其他財產(chǎn)的損失；

4、施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，安全操作規(guī)程，防火規(guī)定、安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內(nèi)容。

5、未經(jīng)甲方允許不準(zhǔn)將與施工人員無關(guān)的其他人員帶入施工現(xiàn)場。

三、付款方式：室內(nèi)裝修拆除完畢，垃圾清理完畢，工程完工驗收合格后，甲方一次付清拆除款，乙方開具正式稅票。

四、安全：為進(jìn)一步貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主”。

的安全生產(chǎn)方計，嚴(yán)格執(zhí)行勞動保護(hù)和安全生產(chǎn)的法令、法規(guī)、強化安全生產(chǎn)管理，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，依法，從嚴(yán)治理施工現(xiàn)場，確保項目施工中操作人員的安全與健康，促進(jìn)施工順利進(jìn)行。乙方在施工過程中必須采取嚴(yán)格的安全措施，承擔(dān)因安全措施不當(dāng)造成的工程事故，人身傷亡等責(zé)任，并承擔(dān)全部費用。與甲方無關(guān)。

五、違約責(zé)任：任何一方不得擅自解除或變更合同，否則視同違約，守約方有權(quán)要求違約方賠償由此造成的全部損失。

六、其它

1、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商。

2、本合同的注解，附件，補充協(xié)議是本合同的組成部分，與本合同效力同等。

3、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，經(jīng)雙方代表人簽字后生效。

第2篇：拆除合同范文

本工程地處環(huán)境復(fù)雜的天津市中心，南側(cè)距萬德花園C座只有10m，西側(cè)距萬德莊南北大街約5m，距汽車工業(yè)大廈約28.8m。北側(cè)為南京路，南側(cè)距變壓器防護(hù)架3米，東側(cè)距煤氣管道僅5m，周邊環(huán)境非常復(fù)雜。

支護(hù)結(jié)構(gòu)為鋼筋混凝土地下連續(xù)墻結(jié)構(gòu)，內(nèi)設(shè)三道水平支撐體系，用鋼構(gòu)柱支撐。第一道環(huán)梁寬為1.5m、高度為0.8m，底標(biāo)高-2.900米；二三道環(huán)梁寬2m、高度為0.8m，底標(biāo)高分別為-8.000米和-12.200米；支撐梁為0.8m×0.8m，腰梁寬1.2米、高度為0.8米。

1 施工方法的確定

由于本工程地處繁華市區(qū)，不允許采用有聲拆除方式，且破碎工程量大（每道支撐系統(tǒng)砼量為780m3，混凝土強度高（C50），施工作業(yè)面狹長(280米)。為了保證工程總體施工進(jìn)度，根據(jù)上述特點，選用靜力破碎拆除方案（即化學(xué)試劑脹裂、機械脹裂拆除與人工拆除相結(jié)合的施工方法）。

2 施工準(zhǔn)備

1）根據(jù)總體進(jìn)度安排，拆除時間確定在每道支撐體系為20天；

2）混凝土底板強度達(dá)到支撐體系強度的設(shè)計要求；

3）環(huán)梁下部腳手架支撐已搭設(shè)完畢，并經(jīng)過驗收且合格；

4）環(huán)梁作業(yè)范圍內(nèi)基礎(chǔ)底板已滿鋪舊竹膠板進(jìn)行成品保護(hù)；

5）拆除施工照明用電、施工降塵用水已準(zhǔn)備就緒；

6）拆除施工隊已進(jìn)行進(jìn)場教育；

7）工程部、安質(zhì)部已進(jìn)行技術(shù)交底及安全技術(shù)交底；

3 施工組織

為保證環(huán)梁拆除工程安全、快捷、按期保質(zhì)保量的完成施工任務(wù)，項目部指定專人負(fù)責(zé)環(huán)梁拆除任務(wù)，并由安質(zhì)、水、電等各部門積極予以配合，統(tǒng)一組織，嚴(yán)格管理，確保該工程按施工進(jìn)度計劃安全、順利完成。

1）勞動力組織

根據(jù)施工進(jìn)度計劃及施工區(qū)域劃分進(jìn)行勞動力安排：

2）機械配備

3）材料準(zhǔn)備

4 工程進(jìn)度保證措施

1）環(huán)梁拆除工程采用靜力破碎方法進(jìn)行施工，先環(huán)梁，后水平支撐梁，再支承柱依次拆除，最后將渣土全部清出基坑，集中堆放，組織土方運輸車外運。

2）根據(jù)工期安排及工程特點，拆除施工安排晝夜進(jìn)行，現(xiàn)場管理人員及拆除施工人員分成兩班，每班12小時，塔吊晝夜不停，運輸渣土，各相關(guān)專業(yè)工種跟班作業(yè)，相互配合，確保工程順利實施。

3）根據(jù)工程進(jìn)度實際需要或因天氣變化、機械故障等不可預(yù)料事件發(fā)生，如有必要，將增加機械和勞動力數(shù)量，以保證工期進(jìn)度。

5 施工順序

成品保護(hù)――搭設(shè)腳手架支撐――布孔――鉆孔――灌注膨脹劑（機械脹裂配合）――風(fēng)鎬剔除――鋼筋切割――支承柱拆除――渣土運輸――檢查驗收

1）成品保護(hù)

基礎(chǔ)底板混凝土進(jìn)入養(yǎng)護(hù)階段，待強度達(dá)到一定設(shè)計要求后，在環(huán)梁施工范圍內(nèi)滿鋪舊竹膠板，對基礎(chǔ)底板面層進(jìn)行保護(hù)，以防止破碎環(huán)梁混凝土施工時，混凝土塊體自由下落，對基礎(chǔ)底板面層造成沖擊破壞。

2）搭設(shè)腳手架支撐

由于環(huán)梁斷面尺寸較大（1200*800MM），自重達(dá)到3噸/M，鉆孔灌注膨脹劑后，將產(chǎn)生裂縫，對環(huán)梁整體結(jié)構(gòu)性造成一定的破壞。為防止因自重較大，發(fā)生蹋腰現(xiàn)象，在每兩根環(huán)梁支承柱之間增設(shè)兩個腳手架支撐點，以保證環(huán)梁在拆除施工過程中的整體穩(wěn)定性、安全性。支撐點位置以將每跨間分成三等分為準(zhǔn)，具體見下圖：

腳手架支撐示意圖

3）搭設(shè)施工腳手架

3.1 為便于拆除破碎施工及保證施工安全，沿環(huán)梁方向通長搭設(shè)施工腳手架，作業(yè)面滿鋪腳手板（具體詳見下圖）。

3.2 作業(yè)面兩側(cè)腳手桿懸掛密幕安全網(wǎng)，以確保施工人員人身安全。

3.3 在東西南北四個角方向環(huán)梁內(nèi)側(cè)到基礎(chǔ)底板各設(shè)置一個上人扶梯，用腳手架搭設(shè)，以利于施工人員的上下通行。

拆除施工腳手架示意圖

4）布孔

鉆孔施工作業(yè)前，由專人拿粉筆、卷尺進(jìn)行布孔，以十字線為標(biāo)記，，按梅花形布置，布孔參數(shù)為：

孔距a=300mm；排距b=250mm；孔深l=700mm

布孔示意圖

5）鉆孔

5.1 鉆孔作業(yè)人員根據(jù)所布孔位開鉆，根據(jù)孔深，用鋼鋸條在1米長鉆桿上刻出標(biāo)記，先用50鉆桿開孔，隨后用1米鉆桿加深，達(dá)到設(shè)計深度70CM。如遇有鋼筋較密處，無法下鉆或卡鉆，可在原布孔位置一側(cè)重新開鉆打眼。

5.2 鉆孔范圍僅限環(huán)梁、水平支撐梁位置，腰梁暫不鉆孔，且與環(huán)梁支承柱上方1米見方范圍內(nèi)均不鉆孔，以保證四個角方向角支梁范圍內(nèi)的整體穩(wěn)定性。

5.3 待環(huán)梁拆除完畢后，再單獨處理腰梁及支承柱未開孔處。

6）灌注膨脹劑

6.1 灌注膨脹劑之前，由專人對孔深進(jìn)行復(fù)核，深度達(dá)不到設(shè)計要求的，重新加深。

6.2 將膨脹劑開箱拆袋,倒入攪拌容器(水桶、盆)內(nèi)，加常溫水進(jìn)行攪拌，如有攪拌不均勻的，必須戴橡膠手套進(jìn)行揉搓，直至攪拌均勻。

6.3 將攪拌均勻的膨脹劑（糊狀）灌入孔內(nèi)，以距孔口2CM為宜，嚴(yán)禁滿溢或隨處遺灑。

6.4 用達(dá)爾達(dá)脹裂儀進(jìn)行脹裂。

7）鋼筋混凝土的破碎剔除

7.1 膨脹劑灌入孔內(nèi)24小時后，環(huán)梁表面出現(xiàn)裂縫（1―2MM寬），鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)環(huán)梁混凝土實體失去整體性。

7.2 環(huán)梁出現(xiàn)裂縫后，利用鎬頭機進(jìn)行鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的二次破碎。

7.3 按施工區(qū)域進(jìn)行風(fēng)鎬剔除配合鎬頭機進(jìn)行再次破碎，共80把風(fēng)鎬，每把風(fēng)鎬之間間隔3米，對鎬頭機不易施工部位進(jìn)行補充破碎。

7.4 風(fēng)鎬破碎方向從每跨環(huán)梁中間開始，均勻向兩端支承柱方向進(jìn)行破碎，且每跨的環(huán)梁破碎均按此施工方式進(jìn)行。

7.5 所破碎混凝土塊體不得大于200*200MM，以免因塊體較大，自由下落后對腳手板造成沖擊并破損。

8）鋼筋切割

8.1 鋼筋切割采用氧氣、乙炔配以割槍進(jìn)行施工操作。

8.2 鋼筋切割以劃分區(qū)域進(jìn)行，即每兩個支撐柱之間為一施工區(qū)域，待整個施工區(qū)域內(nèi)環(huán)梁混凝土全部破碎完畢后，再進(jìn)行環(huán)梁鋼筋的切割，以保證環(huán)梁鋼筋維持其整體連續(xù)性。

8.3 所回收鋼筋不得在現(xiàn)場存放，必須直接裝車外運。

9）支承柱拆除

9.1 由測量人員放線，確定支承柱拆除位置。

9.2 使用塔吊套鋼絲繩將鋼結(jié)構(gòu)支承柱上方固定牢固，然后用汽焊將鋼柱切割。

9.3 塔吊將鋼支承柱吊至指定位置，用汽焊分解，裝車外運。

10）渣土運輸

10.1 破碎渣土倒到坑上向場外運輸。

10.2 坑內(nèi)所破碎渣土部分由塔吊進(jìn)行垂直運輸，從混凝土二次破碎開始，塔吊除進(jìn)行其它必要的吊裝作業(yè)外，配合足夠數(shù)量人工跟蹤作業(yè)，晝夜運輸，原則為：破碎一部分，運輸一部分，基坑內(nèi)不得存放渣土。

10.3 部分渣土由人工進(jìn)行倒運，配合足夠勞動力，按每3人配合1把風(fēng)鎬，隨破碎隨將渣土裝入編織水泥袋，由坡道背至地面指定地點堆放。

11）檢查驗收

檢查驗收階段按區(qū)域分段驗收，拆除清理完畢一個區(qū)域，驗收一個區(qū)域，驗收合格后，報監(jiān)理工程師認(rèn)可后，即可進(jìn)入下一步工序。

6 成品保護(hù)

1）拆除施工前，環(huán)梁范圍內(nèi)基礎(chǔ)底板鋪舊竹膠板。

2）搭設(shè)腳手架支撐時，底部墊通長腳手板或竹膠板墊片。

3）外墻鋼筋及柱筋綁扎橫向鋼筋進(jìn)行固定扶直，加以保護(hù)。

7 安全文明施工措施

1）施工人員必須進(jìn)行進(jìn)場安全教育，牢固樹立安全第一的思想。

2）進(jìn)場必須戴安全帽，服裝整齊統(tǒng)一。

3）現(xiàn)場嚴(yán)禁吸煙。

4）高空作業(yè)必須系安全帶，穿防滑鞋，有恐高癥狀人員嚴(yán)禁到作業(yè)面施工。

5）汽焊工必須持證上崗，動火作業(yè)必須開具動火證。

6）作業(yè)面狹長，施工人員必須分散作業(yè)。

7）嚴(yán)禁野蠻施工，夜間施工不得大聲喧嘩。

8）到作業(yè)面必須走專用扶梯，嚴(yán)禁隨處翻越或攀爬。

8 結(jié)語

隨著城市建設(shè)的飛速發(fā)展，高層建筑層出不窮，相應(yīng)的基坑深度也是越來越深，在深基坑的施工中，支護(hù)系統(tǒng)的施工與拆除成了工程施工的一個重要環(huán)節(jié)，常用的支護(hù)系統(tǒng)有鋼支撐及鋼筋砼支撐，本工程(天津地鐵大廈工程)采用的是鋼筋砼支護(hù)系統(tǒng)，其設(shè)計施工與普通鋼筋砼結(jié)構(gòu)施工類似，而拆除工作卻是一項影響工期，費用較高及危險性較大的工序，本文通過對鋼筋砼支護(hù)系統(tǒng)的綜合拆除技術(shù)的成功實施，為類似工程提供一些經(jīng)驗。

第3篇：拆除合同范文

廣告牌須根據(jù)本合同所附圖面設(shè)計的尺寸設(shè)置，其重量及結(jié)構(gòu)須以不影響本建筑物的安全為原則。

2.甲方須支付乙方廣告設(shè)置費，每年_________元整，并以下列方式支付

a.本合同成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。

b.廣告牌設(shè)置完成之日，即_______年______月______日(廣告牌設(shè)置完成日)，支付余額_________元整。

c.自第二年始，應(yīng)于該年1月15日之前付清該年年設(shè)置費的金額。

3.有關(guān)廣告牌的設(shè)置、維護(hù)、管理、拆除及拆除后建筑物設(shè)置部分的原狀恢復(fù)等，一切費用與責(zé)任悉由甲方負(fù)擔(dān)。

4.若有下列情形時，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方立即撤除廣告牌

a.未按本合同的約定支付設(shè)置費;

b.廣告牌因設(shè)置不牢固或其他意外事件致使廣告牌設(shè)施發(fā)生危險時;

c.甲方一個月內(nèi)未曾派人對該廣告牌進(jìn)行管理、維護(hù)。

5.按本合同的約定撤除廣告牌是甲方的義務(wù)，若于甲方指定期限內(nèi)未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。

如甲方不按本合同的約定撤除廣告牌，則乙方有權(quán)自行拆除廣告牌，由此產(chǎn)生的一切拆除費用由甲方負(fù)擔(dān)。

6.甲方必須保證其有權(quán)該廣告并已經(jīng)取得政府有關(guān)部門許可。如甲方廣告手續(xù)不齊或廣告違法被有關(guān)部門責(zé)令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。

乙方必須保證其有權(quán)簽定本合同，如乙方越權(quán)簽定合同導(dǎo)致廣告牌無法設(shè)置時乙方應(yīng)退還所收的一切費用并賠償甲方的損失。

7.本合同有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。

本合同一式兩份，雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章后生效

甲方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______

_________年____月____日

簽訂地點：_____________

乙方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______

第4篇：拆除合同范文

乙方：_________________

_________廣告公司(以下簡稱甲方)與廣告牌安置之建筑物業(yè)主或有權(quán)管理者_(dá)________公司(以下簡稱乙方)，就乙方建筑物屋頂設(shè)置廣告牌事宜訂定契約如下：

1.廣告牌設(shè)置地點：規(guī)定于乙方建筑物屋頂前側(cè)(靠近_________)，面積_________平方米。廣告牌須根據(jù)本合同所附圖面設(shè)計的尺寸設(shè)置，其重量及結(jié)構(gòu)須以不影響本建筑物的安全為原則。

2.甲方須支付乙方廣告設(shè)置費，每年_________元整，并以下列方式支付

a.本合同成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。

b.廣告牌設(shè)置完成之日，即_______年______月______日(廣告牌設(shè)置完成日)，支付余額_________元整。

c.自第二年始，應(yīng)于該年1月15日之前付清該年年設(shè)置費的金額。

3.有關(guān)廣告牌的設(shè)置、維護(hù)、管理、拆除及拆除后建筑物設(shè)置部分的原狀恢復(fù)等，一切費用與責(zé)任悉由甲方負(fù)擔(dān)。

4.若有下列情形時，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方立即撤除廣告牌

a.未按本合同的約定支付設(shè)置費;

b.廣告牌因設(shè)置不牢固或其他意外事件致使廣告牌設(shè)施發(fā)生危險時;

c.甲方一個月內(nèi)未曾派人對該廣告牌進(jìn)行管理、維護(hù)。

5.按本合同的約定撤除廣告牌是甲方的義務(wù)，若于甲方指定期限內(nèi)未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。

如甲方不按本合同的約定撤除廣告牌，則乙方有權(quán)自行拆除廣告牌，由此產(chǎn)生的一切拆除費用由甲方負(fù)擔(dān)。xx戶外廣告牌制作合同

6.甲方必須保證其有權(quán)該廣告并已經(jīng)取得政府有關(guān)部門許可。如甲方廣告手續(xù)不齊或廣告違法被有關(guān)部門責(zé)令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。

乙方必須保證其有權(quán)簽定本合同，如乙方越權(quán)簽定合同導(dǎo)致廣告牌無法設(shè)置時乙方應(yīng)退還所收的一切費用并賠償甲方的損失。

7.本合同有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。

本合同一式兩份，雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章后生效

甲方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______

_________年____月____日

簽訂地點：_____________

乙方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______

第5篇：拆除合同范文

地址：____________________________________

郵編：_______________

電話：______________

法定代表人：____________

乙方：____________________________________

地址：____________________________________

郵編：_______________

電話：______________

法定代表人：____________

第一部分協(xié)議書

甲乙雙方為攜手合作，促進(jìn)發(fā)展，滿足利益，明確責(zé)任，依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

第一條房屋拆遷依據(jù)

建設(shè)項目名稱，建設(shè)地點，建設(shè)單位，《拆遷許可證》文號。

第二條

(一)乙方在拆遷范圍內(nèi)有房屋間，建筑面積平方米，使用面積平方米，居住面積平方米。

(二)乙方有正式戶口人，常住人口人，應(yīng)安置人口，分別是(姓名、性別、年齡、關(guān)系等)。

(三)被拆遷房屋的產(chǎn)權(quán)屬于。

第三條拆遷安置

(一)乙方安置到，房屋間，建筑面積平方米，使用面積平方米，居住面積平方米。甲方負(fù)責(zé)為乙方辦理住房進(jìn)住手續(xù)。

(二)乙方臨時過渡到，房屋間。

(三)乙方臨時過渡期限自年月日至年月日。

甲方保證乙方在過渡期限內(nèi)回迂，乙方在收到正式安置通知日內(nèi)，應(yīng)遷入安置用房用。

第四條安置房屋的標(biāo)準(zhǔn)

1、甲方提供給乙方的安置房屋，其建造標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn);

2、建造質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合;

3、房屋內(nèi)應(yīng)當(dāng)有以下設(shè)施：

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

第五條拆遷安置房屋產(chǎn)權(quán)

(一)乙方被安置房屋的產(chǎn)權(quán)屬于

乙方應(yīng)與簽訂房屋租賃合同并交納房租及其它費用。

(二)乙方被安置房屋的產(chǎn)權(quán)屬于房地產(chǎn)合同:房屋拆遷安置補償合同書由精品信息網(wǎng)整理！

甲乙雙方應(yīng)另行簽訂買賣合同，持該合同辦理房屋產(chǎn)權(quán)簽訂手續(xù)，該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律約束力。;

第六條房屋拆遷補助

甲方支付乙方搬家補助費元;臨時過渡費(含交通補助、供暖補助等)元;轉(zhuǎn)學(xué)補助費元;提前搬家獎勵費××元;其它補助費元，共計人民幣××元。

第七條被拆遷房屋補償

甲方對被拆除房屋的產(chǎn)權(quán)人按以下方式進(jìn)行補償：

1、作價補償

被拆遷房屋間，建筑面積平方米，按每平方米元作價補償，甲方支付乙方拆遷補償費元。本合同簽訂后，由乙方負(fù)責(zé)辦理被拆除房屋產(chǎn)權(quán)注銷手續(xù)。

2、產(chǎn)權(quán)調(diào)換

甲方以地點，房屋，間，平方米，補償乙方。

乙方需支付：

(1)結(jié)構(gòu)差價元;

(2)面積差價元;

(3)房屋成新差價元。

第八條乙方在年月日前應(yīng)將原住房騰空，并交甲方拆除。

第九條乙方私自搭建的違章建筑或附屬設(shè)施應(yīng)在年月日前自行拆除，逾期不拆除的，甲方有權(quán)拆除。

第十條乙方安置屬于臨時過渡的，應(yīng)在收到甲方正式安置通知日內(nèi)遷入安置住房內(nèi)。逾期不搬遷的不再享受各種補助費，并每逾期一天罰款元。

第十一條乙方安置屬于臨時過渡的，在臨時過渡期內(nèi)，甲方按每月元支付乙方臨時過渡費。

第十二條甲方應(yīng)在本合同第三條第三項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷，逾期不能回遷的，甲方應(yīng)在臨時過渡期滿××天前通知乙方，并按以下方法之一處理：

1、甲方提供同面積、同質(zhì)量的安置房屋。

2、逾期個月內(nèi)，甲方按本合同約定第十一條的臨時過渡費的%向乙方加付臨時過渡費，逾期超過個月，甲方按本合同第十一條的臨時過渡費的%向乙方加付臨時過渡費。

第十三條特殊情況下安置逾期的處理結(jié)果出現(xiàn)下列情況，乙方同意甲方逾期提供安置房屋：

1、不可抗拒造成安置房屋建設(shè)延期;

2、因拆遷戶搬遷遲延造成安置房屋建設(shè)延期;

3、出現(xiàn)上述情況，甲方應(yīng)當(dāng)在情況發(fā)生的天內(nèi)通知乙方。

因以上情況造成安置延期時，逾期安置時期的臨時過渡費按以下方法處理：

第十四條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十五條本合同一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，另一份抱房屋拆遷主管部門備案

第6篇：拆除合同范文

乙方：_________________

_________廣告公司(以下簡稱甲方)與廣告牌安置之建筑物業(yè)主或有權(quán)管理者_(dá)________公司(以下簡稱乙方)，就乙方建筑物屋頂設(shè)置廣告牌事宜訂定契約如下：

1.廣告牌設(shè)置地點：規(guī)定于乙方建筑物屋頂前側(cè)(靠近_________)，面積_________平方米。廣告牌須根據(jù)本合同所附圖面設(shè)計的尺寸設(shè)置，其重量及結(jié)構(gòu)須以不影響本建筑物的安全為原則。

2.甲方須支付乙方廣告設(shè)置費，每年_________元整，并以下列方式支付

a.本合同成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。

b.廣告牌設(shè)置完成之日，即_______年______月______日(廣告牌設(shè)置完成日)，支付余額_________元整。

c.自第二年始，應(yīng)于該年1月15日之前付清該年年設(shè)置費的金額。

3.有關(guān)廣告牌的設(shè)置、維護(hù)、管理、拆除及拆除后建筑物設(shè)置部分的原狀恢復(fù)等，一切費用與責(zé)任悉由甲方負(fù)擔(dān)。

4.若有下列情形時，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方立即撤除廣告牌

a.未按本合同的約定支付設(shè)置費;

b.廣告牌因設(shè)置不牢固或其他意外事件致使廣告牌設(shè)施發(fā)生危險時;

c.甲方一個月內(nèi)未曾派人對該廣告牌進(jìn)行管理、維護(hù)。

5.按本合同的約定撤除廣告牌是甲方的義務(wù)，若于甲方指定期限內(nèi)未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。

6.甲方必須保證其有權(quán)該廣告并已經(jīng)取得政府有關(guān)部門許可。如甲方廣告手續(xù)不齊或廣告違法被有關(guān)部門責(zé)令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。

乙方必須保證其有權(quán)簽定本合同，如乙方越權(quán)簽定合同導(dǎo)致廣告牌無法設(shè)置時乙方應(yīng)退還所收的一切費用并賠償甲方的損失。

7.本合同有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。

本合同一式兩份，雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章后生效

甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______ 代表人(簽字)：_______

_________年____月____日 　_________年____月____日

簽訂地點：_____________ 簽訂地點：____________

拓展閱讀

廣告位租賃合同樣本

甲方：查字典

乙方：

簽訂日期：20xx年x月xx日

經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，就甲方租用乙方廣告立柱南側(cè)一事達(dá)成如下協(xié)議。

一、廣告位坐落地點：京福高速公路德州段，減河北岸立柱廣告牌南側(cè)一面。

二、廣告位尺寸：18米×6米

三、廣告位租用期限及費用

廣告位租用期限為壹年，即20xx年x月xx日到20xx年x月xx日租賃費40000元，計肆萬元整。

四、付款方式：簽定合同后應(yīng)付廣告位租賃費的全額，逾期付款，乙方有權(quán)拆除畫面。

五、甲方負(fù)責(zé)噴繪畫面及安裝，如發(fā)現(xiàn)問題與乙方無關(guān)。

六、甲乙雙方必須根據(jù)《中華人民共和國廣告法》等有關(guān)法規(guī)簽訂本合同。

七、甲方必須向乙方出具廣告的全部證件、內(nèi)容和圖片，不準(zhǔn)有虛假。

八、甲方應(yīng)按合同規(guī)定的時間交納廣告位租賃費，逾期付款應(yīng)按廣告費的總值賠償乙方5%按日計算。

九、合同生效后，甲方需要改換或停止，應(yīng)在制作前五天通知乙方，并征得乙方同意。

十、甲乙雙方必須嚴(yán)格履行合同中的各項規(guī)定，如有一方違約，另一方有權(quán)依法向工商行政管理部門申請仲裁或向人民法院起訴。

第7篇：拆除合同范文

建設(shè)單位（以下簡稱甲方）：________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務(wù)：____________

拆遷戶（以下簡稱乙方）：________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務(wù)：____________

根據(jù)________建筑安裝工程的建設(shè)需要，經(jīng)規(guī)劃部門和拆遷房屋主管機關(guān)批準(zhǔn)，拆遷乙方現(xiàn)有住房。為了明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，保證拆遷工作的順利進(jìn)行，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以供雙方遵守執(zhí)行。

第一條乙方在甲方用地范圍內(nèi)共有________結(jié)構(gòu)的住房____幢____間，共________平方米（原住房面積的數(shù)量，私有房屋以產(chǎn)權(quán)證標(biāo)明自住的數(shù)量為準(zhǔn)；租住公房以承租數(shù)量為準(zhǔn)，單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準(zhǔn)），全部交給甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方應(yīng)付給乙方拆除費）。甲方負(fù)責(zé)于____年____月____日以前為乙方安排住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應(yīng)的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規(guī)劃管理部門批準(zhǔn)的地區(qū)內(nèi)進(jìn)行遷建）____平方米（安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應(yīng)適當(dāng)壓縮，但對壓縮面積應(yīng)按房地產(chǎn)管理部門的規(guī)定作價補償；乙方原住房嚴(yán)重?fù)頂D不便的，應(yīng)按其家庭人口情況給予適當(dāng)照顧）。

第二條乙方應(yīng)于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉(zhuǎn)房（或乙方自找的周轉(zhuǎn)房），甲方于乙方搬遷后____日內(nèi)一次付給乙方搬遷費________元。

第三條甲方對乙方在臨時周轉(zhuǎn)期間按下列情況給予補助：

1.乙方自行找房周轉(zhuǎn)，每人每月補助________元；

2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉(zhuǎn)房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元；

3.乙方用甲方的簡易房周轉(zhuǎn)的，周轉(zhuǎn)期間免收房租。簡易周轉(zhuǎn)房沒有取暖裝置的，取暖季節(jié)每人每月補助________元取暖費，并按規(guī)定補助增加的公共交通月票費用。

第四條甲方安置乙方的住房位于__ _____，共____套____間，____層____號，配有____等裝備。

第五條乙方家庭的全部成員（18歲以上者）____等____人一致簽字同意____作為乙方代表人，授權(quán)他（她）在合同文本和其他文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人________領(lǐng)取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的分家析產(chǎn)、繼承糾紛等，一律不負(fù)責(zé)任。

第六條甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應(yīng)按所欠款額的____％向乙方償付違約金（如不按時按量向乙方單位撥給相應(yīng)的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應(yīng)向乙方償付____元違約金）；甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應(yīng)向乙方償付____元的違約金，乙方可以向有管轄權(quán)的法院，要求甲方按合同履行義務(wù)。

乙方如經(jīng)甲方按合同規(guī)定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應(yīng)向甲方償付違約金____元，甲方并可向有管轄權(quán)的人民法院。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。

第七條其他約定：________________________________________.

本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，經(jīng)雙方協(xié)商仍不能解決的，可提請當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)管理部門調(diào)解，調(diào)解不成的，可向人民法院。

本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____市（縣）房地產(chǎn)管理局、建設(shè)銀行、建委、計委____等單位各留存一份。

建設(shè)單位（甲方）：____________（公章）

代表人：_____________________________

____年__月__日

拆遷戶（乙方）：____________（蓋章）

第8篇：拆除合同范文

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務(wù)：____________

拆遷戶（以下簡稱乙方）：________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務(wù)：____________

根據(jù)________建筑安裝工程的建設(shè)需要，經(jīng)規(guī)劃部門和拆遷房屋主管機關(guān)批準(zhǔn)，拆遷乙方現(xiàn)有住房。為了明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，保證拆遷工作的順利進(jìn)行，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以供雙方遵守執(zhí)行。

第一條乙方在甲方用地范圍內(nèi)共有________結(jié)構(gòu)的住房____幢____間，共 ________平方米（原住房面積的數(shù)量，私有房屋以產(chǎn)權(quán)證標(biāo)明自住的數(shù)量為準(zhǔn)；租住公房以承租數(shù)量為準(zhǔn)，單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準(zhǔn)），全部交給甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方應(yīng)付給乙方拆除費）。甲方負(fù)責(zé)于____年____月____日以前為乙方安排住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應(yīng)的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規(guī)劃管理部門批準(zhǔn)的地區(qū)內(nèi)進(jìn)行遷建）____平方米（安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應(yīng)適當(dāng)壓縮，但對壓縮面積應(yīng)按房地產(chǎn)管理部門的規(guī)定作價補償；乙方原住房嚴(yán)重?fù)頂D不便的，應(yīng)按其家庭人口情況給予適當(dāng)照顧）。

第二條乙方應(yīng)于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉(zhuǎn)房（或乙方自找的周轉(zhuǎn)房），甲方于乙方搬遷后____日內(nèi)一次付給乙方搬遷費________元。

第三條甲方對乙方在臨時周轉(zhuǎn)期間按下列情況給予補助：

1.乙方自行找房周轉(zhuǎn)，每人每月補助________元；

2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉(zhuǎn)房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元；

3.乙方用甲方的簡易房周轉(zhuǎn)的，周轉(zhuǎn)期間免收房租。簡易周轉(zhuǎn)房沒有取暖裝置的，取暖季節(jié)每人每月補助________元取暖費，并按規(guī)定補助增加的公共交通月票費用。

第四條甲方安置乙方的住房位于__ _____，共____套____間，____層____號，配有____等裝備。

第五條乙方家庭的全部成員（18歲以上者）____等____人一致簽字同意____作為乙方代表人，授權(quán)他（她）在合同文本和其他文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人________領(lǐng)取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的分家析產(chǎn)、繼承糾紛等，一律不負(fù)責(zé)任。

第六條甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應(yīng)按所欠款額的____%向乙方償付違約金（如不按時按量向乙方單位撥給相應(yīng)的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應(yīng)向乙方償付____元違約金）；甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應(yīng)向乙方償付____元的違約金，乙方可以向有管轄權(quán)的法院，要求甲方按合同履行義務(wù)。

乙方如經(jīng)甲方按合同規(guī)定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應(yīng)向甲方償付違約金____元，甲方并可向有管轄權(quán)的人民法院。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。

第七條其他約定：________________________________________.

本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，經(jīng)雙方協(xié)商仍不能解決的，可提請當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)管理部門調(diào)解，調(diào)解不成的，可向人民法院。

本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____市（縣）房地產(chǎn)管理局、建設(shè)銀行、建委、計委____等單位各留存一份。

建設(shè)單位（甲方）：____________（公章）

代表人：_____________________________

____年__月__日

拆遷戶（乙方）：____________（蓋章）

代表人：___________________________

第9篇：拆除合同范文

住址：××市××路七號

Respondent:×××People’sHospital

Address:No7,××Road,××City

因×××要求×××人民醫(yī)院人身損害賠償一案，現(xiàn)提出答辯意見如下：

Thefollowinganswerisherebygiventotheclaimof×××forcompensationbythe×××People’sHospitalforpersonalinjuries:

1．答辯人與×××之間不存在直接的合同關(guān)系，答辯人1998年6月10日與××第二建筑安裝工程公司訂立了一份口頭合同，由××第二建筑安裝工程公司負(fù)責(zé)把答辯人的一個高壓電表柜拆除，×××是受××第二建筑安裝工程公司的委托來拆除高壓電表柜的，與答辯人之間不存在直接合同關(guān)系。

1.Therespondentdoesnothaveadirectcontractualrelationshipwith×××.Therespondententeredintoanoralcontractwith××No2ConstructionandInstallationCompanyonJune10,1998,whereby××No2ConstructionandInstallationCompanyshallberesponsibleforremovingthehigh-voltagemetercabinet.×××wasengagedinremovingthehigh-voltagemetercabinetasentrustedby××No2ConstructionandInstallationCompanyandthereforehasnodirectcontractualrelationshipwiththerespondent.

2．××的傷害賠償應(yīng)由××二建筑安裝工程公司負(fù)責(zé)，其一，根據(jù)我國法律和有關(guān)司法解釋規(guī)定，××第二建筑安裝工程公司對其職工在履行合同的范圍內(nèi)所受到傷害應(yīng)負(fù)責(zé)任，×××的傷害并不是由于合同客體以外的事物造成的。其三，受××第二建筑安裝工程公司委托的×××在拆除高壓電表柜的過程中，存在著嚴(yán)重違反操作程序的行為，未盡一個電工應(yīng)盡的注意。

2.Theliabilitiesforcompensating××forthedamageshallbebornby××No2ConstructionandInstallationCompanyforthefollowingreasons.Firstly,pursuanttoPRClawsandrelevantjudicialinterpretations,××No2ConstructionandInstallationCompanyshallbeliableforanyinjuriessufferedbyitsemployeestotheextentofthecontractperformance.Theinjuriesof×××wasnotcausedbyanythingotherthantheobjectofthecontract.Thirdly,×××,whowasentrustedby××No2ConstructionandInstallationCompany,seriouslyviolatedtheoperationalprocedureinremovingthehigh-voltagemetercabinetandfailedtopaydueattentionthereto.

3．答辯人對×××傷害賠償不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。根據(jù)我國《民法通則》的規(guī)定，從事高度危險作業(yè)的人致他人損害的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。而本案中答辯人與××第二建筑安裝工程公司訂有合同，高度危險來源已通過合同合法地轉(zhuǎn)移給××第二建筑安裝工程公司?！痢恋诙ㄖ惭b工程公司成為該危險作業(yè)物的主體，××在操作過程中受到傷害，這是××第二建筑安裝工程公司在履行合同過程中，合同客體造成自己員工的傷害行為，與答辯人無關(guān)。

3.Therespondentshallnotbeliableforcompensatingtheinjuriesof×××.InaccordancewiththeGeneralPrinciplesoftheCivilLaw,anypersonengagedinhighlydangerousoperationshallbeliableforcompensationintheeventofanydamages.Inthiscase,however,therespondententeredintoacontractwith××No2ConstructionandInstallationCompany,wherebythesourceofhighdangershiftedto××No2ConstructionandInstallationCompanylegitimately.××No2ConstructionandInstallationCompanybecamethesubjectofthedangerousoperation,andthereforeanydamagescausedinthecontractperformanceby××No2ConstructionandInstallationCompanyhasnoconnectionwiththerespondent.

綜上所述，×××人民醫(yī)院為不適合被告，請貴院依法駁回原告。

Byreasonoftheforegoing,×××People’sCourtisnotlegibleforbecomingthedefendant.Weherebyrequestthecourttorejecttheplaintiff’sactionaccordingtolaw.

此致

××市中級人民法院

To:

××CityIntermediatePeople’sCourt

答辯人：×××人民醫(yī)院

Respondent:×××People’sCourt